Indholdsoversigt A. Aftalegrundlaget § 1. Almindelige bestemmelser § 2. Bygherrens udbud § 3. Entreprenørens tilbud § 4. Entrepriseaftalen § 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring § 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse § 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse § 8. Forsikring C. Entreprisens udførelse § 9. Arbejdsplan og afsætning § 10. Entreprenørens ydelse § 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver § 12. Arbejdets forringelse mv. § 13. Forhold til myndigheder § 14. Ændringer i arbejdet § 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold § 16. Fortidsminder § 17. Bygherrens tilsyn § 18. Entreprenørens kontrol § 19. Byggemøder § 20. Spilddage § 21. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet D. Bygherrens betalingsforpligtelse § 22. Betaling § 23. Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse § 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse § 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse § 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse § 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering § 28. Afleveringsforretningen § 29. Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet § 30. Mangelsbegrebet § 31. Mangler påvist ved afleveringen § 32. Mangler påvist efter afleveringen § 33. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. § 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen § 35. Entreprenørens ansvar for følgeskader § 36. Mangelsansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn § 37. 1-års eftersyn § 38. 5-års eftersyn § 39. Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse § 40. Bygherrens hæveret § 41. Entreprenørens hæveret § 42. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. § 43. En parts død § 44. Fælles regler om ophævelse J. Tvister § 45. Syn og skøn § 46. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. § 47. Voldgift Bilag Almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - AB 92 Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Regler om forenklet voldgiftsbehandling ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-forenklet voldgift 2007) Regler for udmeldelse af skønsmænd ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA skønsregler) Regler om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler om foregreben tvisteløsning ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Forkortelser Fortegnelse over litteratur Domsregister og register over voldgiftsafgørelser Sagsregister